Судебный акт #1 (Постановления) по делу 8Г-563/2026 - (8Г-24749/2025) [88-3222/2026]

29RS0018-01-2024-005030-45 ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-3222/2026 № 2-291/2025 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Санкт-Петербург 25 февраля 2026 года Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Ничковой С.С., судей Медведкиной В.А., Осиповой Е.М. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО9 к индивидуальному предпринимателю ФИО10 об оспаривании условий договоров подряда, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа по кассационной жалобе ФИО11 на решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 10 апреля 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 3 сентября 2025 года. Заслушав доклад судьи Медведкиной В.А., судебная коллегия

установила: ФИО12 обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО13 об оспаривании условий договоров подряда, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. В обоснование иска указала, что 10 августа 2022 года она заключила с ответчиком два договора подряда № № и № № , по условиям которых ответчик обязался изготовить кухонную мебель и столешницу. Цена договоров составила, соответственно, 468560 рублей и 75800 рублей. Срок изготовления мебели составил 55 рабочих дней с момента внесения предоплаты. Истец оплатила по договору № № рубль и 252000 рубля, по договору № № - 45000 рублей. 29 февраля 2022 года стороны согласовали замеры. Срок изготовления мебели истек 19 декабря 2022 года. 24 декабря 2022 года начался монтаж мебели, которая имела существен