Постановления по делу 8Г-6773/2019 [88-2308/2020 - (88-5467/2019)]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-2308/2020, №2-961/2019 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е город Саратов 23 января 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Тришкиной М.А., судей Захарова В.В., Спрыгиной О.Б., рассмотрела в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи в порядке ст. 155.1 ГПК РФ гражданское дело по иску Фоминой Анны Юрьевны к ИП Ломакину Михаилу Сергеевичу о защите прав потребителей по кассационной жалобе ИП Ломакина Михаила Сергеевича на решение Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 25 июня 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 15 октября 2019 года.

Заслушав доклад судьи Захарова В.В., судебная коллегия У С Т А Н О В И Л А: Фомина А.Ю. обратилась в суд с иском к ИП Ломакину М.С. о защите прав потребителей, просила с учетом уточнения взыскать с ответчика денежные средства в размере 89824 рублей 28 копеек, неустойку за нарушение окончательных сроков выполнения работ в размере 625885 рублей 00 копеек, неустойку за нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя в размере 89824 рублей 28 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, штраф, судебные расходы. В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком был заключен договор подряда № , в соответствии с которым ответчик обязался выполнить по заданию истца устройство террасы и облицовку дома, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> . Ответчиком были допущены существенные нарушения срок