Постановления № 88-6386/2020 по делу 8Г-6386/2020 [88-7984/2020]

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-6386/2020 ОПРЕДЕЛЕНИЕ кассационного суда общей юрисдикции 25.06.2020 г. Самара Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Николаева И.В. судей Калиновского А.А., Трух Е.В., рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу представителя ООО «Право-Строй-Гарант» по доверенности – Кирсанова О.И. на решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 12.08.2019 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ульяновского областного суда от 10.12.2019 (№ 33-5075/2019) и дополнительное апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ульяновского областного суда от 24.12.2019 (№33-5908/2019) по гражданскому делу № 2-3125/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью «Завод Трехсосенский» к обществу с ограниченной ответственностью «Право-Строй-Гарант» и Мясникову Михаилу Александровичу о взыскании неустойки, штрафа и судебных расходов.

Заслушав доклад судьи Николаева И.В., объяснения представителя истца – Власенко В.Б., действующей по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ , ответчика Мясникова М.А., его представителя и представителя ООО «Право-Строй-Гарант» - Кирсанова О.И., действующего по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ , проверив материалы дела, судебная коллегия

установила: ООО «Завод Трехсосенский» обратилось в суд с иском к ООО «Право-Строй-Гарант», Мясникову М.А. о взыскании неустойки и штрафа за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда. Решением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 12.08.2019 и