Определения по делу 8Г-3005/2020 [88-5089/2020]

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-5089/2020 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е г. Кемерово 6 октября 2020 г. Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Бойко В.Н., судей Умысковой Н.Г. и Соловьева В.Н. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело №2-80/2019 (№24RS0040-01-2018-003537-89) по иску Галкина Сергея Юрьевича к обществу с ограниченной ответственностью «Адолиск» о защите прав потребителя и встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Адолиск» к Галкину Сергею Юрьевичу о взыскании задолженности по договору строительного подряда, по кассационной жалобе Галкина Сергея Юрьевича на решение Норильского городского суда Красноярского края от 17 апреля 2019 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 9 сентября 2019 г.

Заслушав доклад судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции Умысковой Н.Г., выслушав представителя Галкина С.Ю. – Бородиной А.П., поддержавшей доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции,

установила: Галкин Сергей Юрьевич (далее - Галкин С.Ю.) обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Адолиск» (далее - ООО «Адолиск») о признании п.6.6 договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ущемляющим прав потребителя, расторжении договора, взыскании с ответчика уплаченной по договору подряда суммы в размере 300 000 рублей, неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 3