Определения по делу 8Г-6924/2020 [88-7768/2020]

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-7768/2020 Номер дела в суде первой инстанции 2-1246/2019 УИД № 38RS0031-01-2017-003287-77 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е г. Кемерово 20 мая 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Шагаровой Т.В., судей Соловьева В.Н., Нестеренко А.О. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Перешеиной Натальи Витальевны к обществу с ограниченной ответственностью «Сибпроектстрой» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа по кассационной жалобе ответчика на решение Иркутского районного суда Иркутской области от 27 июня 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от 24 декабря 2019 года. Заслушав доклад судьи Соловьева В.Н., судебная коллегия

установила: Перешеина Н.В. обратилась с иском к ООО «Сибпроектстрой» в связи с неисполнением последним обязательств по договору подряда, ссылаясь на следующие обстоятельства. ДД.ММ.ГГГГ между Перешеиной Н.В. (заказчик) и ООО «Сибпроектстрой» (подрядчик) заключен договор подряда на проектирование и строительство линии электропередачи. Во исполнение договора истец внесла аванс в размере <данные изъяты> ООО «Сибпроектстрой» работы не выполнило. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами подписано соглашение о расторжении договора. Просила взыскать с ответчика уплаченный аванс в размере 320 000 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 1 320 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 0