Постановления № 2-905/2019 по делу 8Г-12414/2020 [88-12123/2020]

Копия. Судья первой инстанции: В.И. Петрова Дело №2-905/2019 Судьи апелляционной инстанции: А.С. Пильгун Дело №88-12414/2020 Е.Н. Грибова, Т.В. Кочергина (докладчик) ОПРЕДЕЛЕНИЕ 28 мая 2020 года город Москва Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего: судьи Кумачевой И.А. судей: Ионовой А.Н., Щегловой Е.С. рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу ФИО2 на решение Коптевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу по иску ФИО2 к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании уплаченных по договору подряда денежных средств, пени, штрафа, по встречному иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 к ФИО2 о взыскании стоимости выполненных работ, неустойки Заслушав доклад судьи ФИО15 , объяснения ФИО9 и ФИО10 – представителей ФИО2 , ФИО11 – представителя Индивидуального предпринимателя ФИО1 , судебная коллегия

установила: ФИО2 обратилась в суд с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО12 ), с учетом уточненных исковых требований просила взыскать с ответчика в свою пользу уплаченные по договору подряда денежные средства в размере 907 078 руб. 48 коп., неустойку в размере 492 000 руб., а также штраф в размере 50% от присужденной судом в ее пользу суммы. В обоснование иска указано, что по условиям заключенного ДД.ММ.ГГГГ между сторонами Договора № на проведение работ по ремонту и отделке жилой квартиры (далее Договор), расположенной по адресу: <адр