Постановления № 88-15280/2020 по делу 8Г-12567/2020 [88-15280/2020]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Дело № 88-15280/2020 № 2-1022/2019 ОПРЕДЕЛЕНИЕ город Саратов 11 июня 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Асатиани Д.В., судей Озерова А.Ю., Лемякиной В.М. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Лесковой Ольги Алексеевны к обществу с ограниченной ответственностью «Эльбрус» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа по кассационной жалобе Лесковой Ольги Алексеевны на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 23 декабря 2019 года. Заслушав доклад судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции Озерова А.Ю., выслушав представителя истца Харченко Р.В. с применением веб-конференции системы Skype, поддержавшего жалобу, судебная коллегия

установила: Лескова О.А. обратилась с иском к ООО «Эльбрус» о взыскании неустойки в размере 242 024 руб. 25 коп., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб., штрафа, указав в обоснование своих требований, что 11 мая 2018 года между ней и ООО «Эльбрус» заключен договор строительного подряда, в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательство осуществить квалифицированное строительство деревянного строения, в том числе силами субподрядных организаций, на земельном участке, принадлежащем истцу, а истец оплатить услуги в сумме 1 241 150 руб. Указанная сумма истцом оплачена в установленный срок, однако ответчик в установленный договором срок (23 августа 2018 года) работу не выполнил, работы окончены 27 окт