Постановления по делу 8Г-15479/2020 [88-18492/2020]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-18492/2020 (№ 2-4793/2019) ОПРЕДЕЛЕНИЕ г.Саратов 29 июля 2020 г. Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Козловской Е.В., судей Гольман С.В., Евстигнеевой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Субботина В. В. к ООО «ПРОЕКТХОЛОД» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа по кассационной жалобе ООО «ПРОЕКТХОЛОД» на решение Балашихинского городского суда Московской области от 17 октября 2019 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 10 февраля 2020 г., заслушав доклад судьи Гольман С.В.,

установила: Субботин В.В.обратился в суд с иском к ООО «ПРОЕКТХОЛОД» о расторжении договора подряда на монтаж оборудования № от 1 февраля 2019 г.; взыскании с ответчика 168000 рублей, уплаченных по договору подряда на монтаж оборудования № Е010219-1 от1 февраля 2019 г.в связи с отказом от исполнения договора, неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с10 февраля 2019 г.по17 июля 2019 г.в размере 25368 рублей, компенсации морального вреда в размере 100000 рублей, штрафа в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. В обоснование заявленных требований истец указал, что1 февраля 2019 г.стороны заключили договор подряда на монтаж оборудования № Е010219-1, согласно которому ООО «ПРОЕКТХОЛОД» (подрядчик) обязалось за плату и в установленные договором сроки выполнить работы по производству и монт