Постановления по делу 8Г-18287/2020 [88-20604/2020]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ № 88-20604, 2-2225/2019 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е г. Саратов 3 сентября 2020 г. Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Изоткиной И.В., судей Петровой Н.А. и Ситникова В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шахова Романа Александровича к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору, по кассационной жалобе Шахова Романа Александровича на решение Клинского городского суда Московской области от 15 августа 2019 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 16 марта 2020 г. Заслушав доклад судьи Петровой Н.А., объяснения представителя Шахова Р.А. – Шайхразиева М.Т., поддержавшего доводы жалобы, судебная коллегия

установила: Шахов Р.А. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (далее по тексту - ООО) «Инвестиционная финансовая компания» о взыскании неустойки в размере 205 000 руб. за нарушение сроков выполнения работ по договору строительства септика и скважины на земельном участке истца, за период с 1 января 2017 г. по 1 сентября 2018 г., указав в обоснование иска, что ответчиком не исполнены обязательства по договору, что послужило основанием для заключения истцом договора на обустройство объектов с другими организациями. 15 октября 2018 г. ответчик перечислил истцу денежные средства в размере 205 000 руб., с назначением платежа «возврат денежных средств