Судебный акт #1 (Постановления) по делу 8Г-7659/2026 [88-8604/2026]

ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 78RS0014-01-2022-010823-51 № 88-8604/2026 № 2-1453/2023 ОПРЕДЕЛЕНИЕ город Санкт-Петербург 27 мая 2026 года Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего судьи Ничковой С.С., судей Кузнецова С.Л., Яроцкой Н.В. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Х.М.Т. к Г.С.Н. о защите прав потребителей по кассационной жалобе Х.М.Т. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 11 декабря 2025 года. Заслушав доклад судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Кузнецова С.Л., объяснения представителя Х.М.Т. – ФИО6

УСТАНОВИЛА: Х.М.Т. обратился в суд с иском к Г.С.Н. о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда № 019 от 5 ноября 2020 года в размере 580 000 руб., денежных средств, уплаченных по договору подряда № 021 от 11 ноября 2020 года в размере 487000 руб., также неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № 019 от 5 ноября 2020 года в размере 757000 руб., неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № 021 от 11 ноября 2020 года в размере 695200 руб., компенсации морального вреда в размере 100000 руб. и штрафа. В обоснование исковых требований Х.М.Т. указал, что 5 ноября 2020 года между истцом ним и ответчиком Г.С.Н. был заключен договор подряда № 019, согласно которому, ответчик принял на себя обязательство выполнить работы по изготовлению кухни и столешницы из искусственного камня в срок до 75 рабочих дней, а он обязался пр